浙江遂通工程建设有限责任公司遂昌528国道气化站项目【重新采购】项目公告
发布时间： 2023-07-31
询比采购邀请书
根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购浙江遂通工程建设有限责任公司遂昌528国道气化站项目单位选定，欢迎供应商前来竞标。
一、项目概况和采购范围
1、项目概况：浙江遂通工程建设有限责任公司遂昌528国道气化站项目。
标段划分：本项目共一标段。
预算金额：430733元。
项目实施地点和时间：该标段共计两个子项目，包含气化站拆除及设备安装。项目地点位于：浙江省丽水市遂昌528国道项目部。
2、采购内容和范围:
气化站安装项目包含但不限于：气化站主要设备的安装、站内外工艺管道（含仪表风）的采购和安装、仪控套管和电缆的采购和安装、保冷材料的采购和安装、视频监控和可燃气体泄漏报警系统的安装、消防器材的采购、安全阀、压力表的检定、流量计标定、焊缝检测等；液氮预冷（不低于5吨）、系统调试、保运、验收、操作培训、1个月保运服务及承诺的缺陷责任期（即质保期）内服务等全部工作；招标人根据工程情况要求响应人完成的其他工作和与土建施工单位的配合工作，提供设备安装预埋件、校核确认预埋件位置和基础施工尺寸等；工程竣工验收技术资料的整理、汇总、移交工作（一式2份）。
气化站拆除项目包含但不限于：（60立方储罐、气化撬，调压撬，站内外管道、站控系统、消防系统、备品备件、监控系统等）应当完整交付，主要施工内容：站内、外管道吹扫、拆除、吊装，储罐液氮置换、设备吊装及搬运至甲方指定地点。
安装工程质量保修期：单个安装工程项目自竣工验收合格之日起至项目完成拆除之日止。
3、√计划工期:单个安装项目甲方现场具备主体设备安装条件后不超过15天内通过验收。具体签署开工报告后，10天内现场完成安装施工，15天内通过联动调试（联动调试以完成液氮预冷、保冷施工、设备通过性能试验，具备通气点火条件为准）。单个拆除项目不超过5天。
交货期: /
服务期限:/
4、√施工质量要求:达到国家规定 合格 验收标准。
发包人有权安排监理单位以及发包人的指定代表在项目的建设过程中进行监督、检查，承包人应当接受发包人的前述巡查。承包人在分部分项工程施工过程中应履行报验义务，如发生进场设备及材料、隐蔽工程或工序转换未经报验擅自施工的，发包人有权要求承包人停工纠正。如需要第三方检测确认的须经发包人确认的第三方检测机构出具检测合格报告后方可恢复施工。由此停工造成的损失及第三方检测费用，均由承包人承担。
货物质量标准或主要技术性能指标:/
服务质量要求或服务标准: /
5、其他： （由采购人视采购项目情况填写，无则填 / ）
二、承包商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的√法人 非法人组织 自然人，同时还应具备如下条件：
√（1）资质要求: 安装供应商应具备GB1或GC2资质,提供营业执照、资质证书
（2）业绩要求: /
√（3）项目负责人要求:具备相关专业中级工程师职称或取得二级建造师证书/
（4）信誉要求: 近三年内（自 / 年 / 月 / 日至投标截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准，时间以法院判决书判决日期为准）（供应商无需提供证明材料，采购人将通过中国裁判文书网查询）。
（5）其他要求：/
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。
3、本次项目 接受 √不接受联合体参加采购活动。联合体投标的，应满足下列要求：/
4、每个供应商最多可对（/）个标段（包件）进行响应，且允许中（/）个标段（包件）。
5、其他：/
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间：2023年8月3日10时00分至2023年8月7日10时00分（北京时间，下同）。（不得少于2个工作日，且与系统设置时间一致）
2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2023年8月7日10时00分。采购人将于2023年8月7日11时00分前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。（澄清或者修改应在递交首次响应文件截止之日1个工作日前）
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为：2023年8月8日11时00分；（不得少于3个工作日）
2、响应文件递交方式
√电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：电子响应文件1份，响应文件应制作成清晰的，不影响阅读的盖章或扫描件。在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统：
https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm
纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄至 （地址： ，联系人：先生（女士），电话： ）。
□样品等的递交：采用邮寄递交方式，在投标文件递交时间截止前将样品等邮寄送至 （公司名称） （地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话： ）。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、√电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传电子采购采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。
纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。
□样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的，造成投标失败等风险由投标人自行承担。
参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。
响应文件开启时间：2023年8月8日10时00分。
6、其他要求：/
五、发布公告的媒介
本次采购公告在浙江交通集团电子招标采购管理系统（https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm）、（采购人需要的其他媒介）上发布。
六、联系方式
1、采 购 人：浙江交投中碳环境科技有限公司企业信息
地 址：浙江省杭州市上城区机场路里街48号
联 系 人：叶先生
电 话：0571-88036027
2、采购代理机构：无
地 址： /
联 系 人： /
电 话： /
3、监督部门：浙江交投中碳环境科技有限公司企业信息纪检审计部
地 址：杭州市上城区机场路里街48号钱锦大楼三楼
电 话：0571-88033027
4、系统维护联系电话：0571-86905322
采购人：浙江交投中碳环境科技有限公司企业信息
15021615632